>

ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ГОСКОНТРАКТА

Saturday, May 20, 2017
Требование: О признании недействительным одностороннего отказа от исполнения государственного контракта на выполнение работ.

Обстоятельства: Отказ мотивирован нарушением истцом сроков выполнения работ.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку условие для возникновения права на отказ от исполнения договора в одностороннем порядке у ответчика не возникло, так как имело место приостановление исполнения обязательств вследствие просрочки исполнения самим ответчиком. При этом у истца возникло право приостановить исполнение контракта в связи с тем, что заказчик не исполнил свое обязательство по предварительному согласованию установленных контрактом параметров подлежащего поставке ответчик товара.

Thursday, May 11, 2017
На нашем сайте работает специализированный портал информации о реестре недобросовестных поставщиков. Как не попасть в РНП? Советы госзаказчикам. Судебная практика. Смотрите подробности.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НОВОСТИ
О ГОСЗАКУПКАХ

Повышение НДС: можно ли увеличить цену госконтракта на два процента?

Monday, September 10, 2018
С нового года ставка НДС увеличивается с 18 до 20%. Как быть со старыми долгосрочными контрактами, в которых указана ставка НДС 18 процентов?
Министерство финансов РФ высказалось по этому поводу в своем информационном письме от 28 августа 2018 г. N 24-03-07/61247.
Подробности в нашем аналитическом обзоре>>>

Теперь заказчик ОБЯЗАН расторгнуть госконтракт, если поставленный товар не соответствует требованиям конкурсной документации.

Thursday, May 11, 2017
МинэкономразвитияСоответствующие изменения Закона N 44-ФЗ вступили в силу с 1 сентября. Аналогичное правило действует также тогда, когда товар не соответствует требованиям и если поставщик представил недостоверную информацию о том, что товар отвечает требованиям извещения, документации.

Напоминаем, что у заказчика также есть обязанность расторгнуть госконтракт, если поставщик, подрядчик, исполнитель не соответствуют требованиям извещения, документации или сведения о таком соответствии недостоверны.

Расторжение госконтракта повлечет включение поставщика в реестр недобросовестных поставщиков.

Основание: Федеральный закон от 03.07.2016 N 365-ФЗ (вступил в силу 1 сентября 2016 года)

Новости и полезная информация

Консультации для бизнеса
Для ликвидации организации сначала придется рассчитаться со всеми сотрудниками
14 августа 2020 года
С 13 августа вступили в силу изменения в Трудовой кодекс РФ и Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Теперь запрещается ликвидировать организацию до того, как она рассчитается со своими работниками. Изменения введены Федеральными законами от 13.07.2020 N 210-ФЗ и N 203-ФЗ. При этом, предусмотрено два варианта расчетов
Поддержка внешнеторговой деятельности
Снижены штрафы за нарушения валютного законодательства
01 августа 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 N 218-ФЗ с 31 июля снижены штрафы за некоторые нарушения валютного законодательства. Законом внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ за невыполнение обязанности по возврату (репатриации) денежных средств по внешнеэкономическим контрактам. Новыми правилами установлено следующее
Анализ ситуации
Отсрочка платежей по аренде и уменьшение арендной платы бизнеса при коронавирусе
18 мая 2020 года
Правила предоставления отсрочки по арендной плате в связи с ограничениями, связанными с последствиями коронавирусной инфекции (COVID-19). Предоставление отсрочки и уменьшения арендной платы предусмотрено Федеральным законом № 98-ФЗ от 01 апреля 2020 года.
Анализ ситуации
Коронавирус. Последствия наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор)
14 марта 2020 года
Данным приказом установлено, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы.
Корпоративная практика
Какие корпоративные документы необходимы в связи с коронавирусом (COVID-19)?
12 мая 2020 года
В обстоятельствах распространения коронавирусной инфекции организации не всегда правильно оформляют внутренние и исходящие документы. Между тем, данные документы помогут после окончания карантина избежать негативных последствий при спорах с контрагентами, работниками и государственными органами. В данной статье рассмотрена документация, которая может понадобиться компании в сложившейся ситуации.

Общество с ограниченной ответственностью "ТоргПромПраво"

Адвокатский кабинет №2650 "ТоргПромПраво"
Адвокатской палаты Московской области

Москва, ЦАО, Русаковская ул., 13 БЦ "Бородино Плаза"

© 2016-2020 Все права защищены